| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Plazo N° 11 | — | Fundadaenparte | — |
| Ampliación de Plazo N° 14 | — | Fundadaenparte | — |
| Costo incurrido durante el periodo de suspensión de obra | — | Null | — |
| Gastos generales por la ampliación de plazo 18 | — | Improcedente | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Null.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Esquema Cieneguilla
- Número de contrato
- 153-2017-SEDAPAL
- Proceso de selección
- LP-48-2016-SEDAPAL-1
- Suscrito el
- 04/08/2017
- Valor referencial
- S/. 91 167 377
- Arbitrajes de este contrato
- 7
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Garcia Calderon Moreyra Gonzalo
- Árbitro de la entidad
- Linares Jara Mario Ernesto
- Árbitro del contratista
- Vega Soyer Jorge Jose
- Secretario arbitral
- Becerra Rodriguez Juan Enrique
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.