Demandante
Consorcio Oxapampa Salud
RUC 20604136173
vs
Demandado
Gobierno Regional de Pasco Sede Central
RUC 20489252270
Pasco
Monto del contratoS/. 104 783 193
Duró el arbitraje2 año(s) 6 mes(es) 13 día(s)
Emisión del laudo31/05/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato01/02/2019
Instalación del tribunal23/09/2021
Laudo31/05/2024
Contratista
Consorcio Oxapampa Salud
RUC 20604136173
Consorcio
Entidad
Gobierno Regional de Pasco Sede Central
RUC 20489252270
Pasco
Ejecución De Obra: Mejoramiento Y Ampliación De La Cobertura De Los Servicios De Salud Del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales, Distrito Y Provincia Oxapampa, Región Pasco
- Número de contrato
- 005-2019
- Proceso de selección
- LP-10-2018-GRP/OBRAS-1
- Suscrito el
- 01/02/2019
- Valor referencial
- S/. 105 014 224
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
07/10/2025 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Vidal Ramos Roger Pavletich
- Árbitro de la entidad
- Chipana Catalan Jhoel Williams
- Árbitro del contratista
- Farro Mendiola Luis Javier
- Secretario arbitral
- Condezo Melgarejo Ines
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.