Demandante
Consorcio Arequipa
RUC C0003402976
vs
Demandado
Municipalidad Distrital de Uchumayo
RUC 20191603941
Arequipa
Monto en disputaS/. 188 888
Monto del contratoS/. 652 690
Duró el arbitraje0 año(s) 6 mes(es) 17 día(s)
Emisión del laudo30/10/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualIndemnización por daños y perjuiciosPenalidadesGarantías (devolución, mantenimiento y/o ejecución)
Suscripción del contrato12/09/2022
Instalación del tribunal05/10/2023
Laudo30/10/2024
Contratista
Consorcio Arequipa
RUC C0003402976
Consorcio
Entidad
Municipalidad Distrital de Uchumayo
RUC 20191603941
Arequipa
Contratatacion Para La Ejecucion De La Obra: Creacion Del Servicio De Recreacion Y Esparcimiento En El Parque De La Manzana "H" Lote 9 De La Asociacion Pro Vivienda Pan De Azucar Del Distrito De Uchumayo, Provincia De Arequipa Departamento De Arequipa.
- Número de contrato
- CONTRATO POR PROCESO N°015-2022
- Proceso de selección
- AS-10-2022-MDU-1
- Suscrito el
- 12/09/2022
- Valor referencial
- S/. 725 211
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Espinoza Quiñones Sandro Javier
- Secretario arbitral
- Hurtado Juarez Jimena Maite
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.