Demandante
China Railway 20 Bureau Group Corporation
RUC L0000005570
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 6 007 925
Monto del contratoS/. 1 241 495 685
Duró el arbitraje1 año(s) 2 mes(es) 24 día(s)
Emisión del laudo28/06/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Otros(especificar)
Suscripción del contrato12/11/2018
Instalación del tribunal13/02/2023
Laudo28/06/2024
Contratista
China Railway 20 Bureau Group Corporation
RUC L0000005570
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Mejoramiento De La Carretera Huánuco - Conococha, Sector Huánuco - La Unión - Huallanca - Ruta Pe 3n
- Número de contrato
- CONTRATO N° 127-2018-MTC-20.2
- Proceso de selección
- CONV-1-2017-MTC/20-2
- Suscrito el
- 12/11/2018
- Valor referencial
- S/. 1 551 500 000
- Arbitrajes de este contrato
- 28
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
26/06/2023 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…26/06/2023 — Ampliación del plazo contractual23/01/2024 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…15/04/2024 — Otros(especificar)21/05/2024 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…18/07/2025 — Mayores gastos generales, Nulidad e ineficacia de resol…04/09/2025 — Mayores gastos generales13/01/2026 — Mayores gastos generales
- Presidente del tribunal
- Soria Aguilar Alfredo Fernando
- Árbitro de la entidad
- Guzman Galindo Julio Cesar
- Árbitro del contratista
- Valdivieso Cerna Juan Jashim
- Secretario arbitral
- Cruzate Munguia Alessandra Antonella
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.