Demandante
Consorcio la Joya Ii
RUC 20602434444
vs
Demandado
Gobierno Regional de Arequipa Sede Central
RUC 20498390570
Arequipa
Monto en disputaS/. 6 761 838
Monto del contratoS/. 107 549 938
Duró el arbitraje2 año(s) 4 mes(es) 2 día(s)
Emisión del laudo10/07/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato13/09/2017
Instalación del tribunal01/02/2022
Laudo10/07/2024
Contratista
Consorcio la Joya Ii
RUC 20602434444
Consorcio
Entidad
Gobierno Regional de Arequipa Sede Central
RUC 20498390570
Arequipa
Ejecucion De Obra Construcción De Vía Regional De Arequipa ¿ La Joya En Las Progresivas Km 0 + 000 Al Km 24 + 540 Distrito De Cerro Colorado ¿ La Joya Componente 1 Puente Y Accesos
- Número de contrato
- 137-2017-GRA
- Proceso de selección
- LP-20-2016-GRA-1
- Suscrito el
- 13/09/2017
- Valor referencial
- S/. 114 414 828
- Arbitrajes de este contrato
- 6
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
25/07/2019 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…31/01/2025 — Mayores gastos generales
- Presidente del tribunal
- Quintana Sanchez Juan Alberto
- Árbitro de la entidad
- Huamani Chavez Juan
- Árbitro del contratista
- Caro Tumba Ursula Norma
- Secretario arbitral
- Ponce Escobedo Ana Belen
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.