Demandante
vs
Demandado
Empresa de Generacion Electrica de Arequipa S.A. - Egasa
RUC 20216293593
Arequipa
Monto en disputaUS$ 8 017 227
Monto del contrato 14 641 277
Duró el arbitraje2 año(s) 3 mes(es) 17 día(s)
Emisión del laudo22/10/2009
La entidad debe pagarUS$ 3 970 928
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoEnriquecimiento sin causaIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal05/07/2007
Laudo22/10/2009
Contratista
Entidad
Empresa de Generacion Electrica de Arequipa S.A. - Egasa
RUC 20216293593
Arequipa
Elaboracion Del Expediente Tecnico De Obra Y La Ejecucion De La Construccion De La Obra Denominada Sistema De Regulacion Hidrica De La Cuencia Del Rio Sumbay- Presa Pillones
- Número de contrato
- GG-092/2003-EGASA
- Proceso de selección
- LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº LPN-001-2003-EGASA
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Beramendi Galdos Gustavo Benjamin
- Árbitro de la entidad
- Cassina Rivas Emilio
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Santa Cruz Vital Miguel Angel
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tienes un contrato en disputa con el Estado?
Revisamos tu caso, preparamos la documentación y te acompañamos en el arbitraje.
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.