Demandante
Consorcio Vial Terranova
RUC 20511601933
vs
Demandado
Provias Descentralizado
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 4 616 900
Monto del contrato 18 064 000
Duró el arbitraje1 año(s) 8 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo29/08/2008
La entidad debe pagarS/. 31 533
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidadesResolución de contratoIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal04/12/2006
Laudo29/08/2008
Contratista
Consorcio Vial Terranova
RUC 20511601933
Entidad
Provias Descentralizado
RUC 00000000000
Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Sicuani- El Descanso- Yauri, Tramo Colpahuayco- Bangui Km 20+000- Km 30+000 Ubicado En El Departamento Del Cuzco
- Número de contrato
- 2337-2005-MTC/22
- Proceso de selección
- LPN Nº 0002-2005-MTC/22
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Rubio Guerrero Roger Martin
- Árbitro de la entidad
- Santistevan De Noriega Jorge Vicente
- Árbitro del contratista
- Silva Lopez Mario Manuel
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sna-Osce
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.