Demandante
Demarco Contratistas Generales S.a.c.
RUC 20232065011
vs
Demandado
Electro Nor Oriente S.A
RUC 20355553150
Monto en disputaS/. 74 906
Monto del contrato 200 798
Duró el arbitraje1 año(s) 5 mes(es) 14 día(s)
Emisión del laudo01/10/2008
La entidad debe pagarS/. 11 180
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoMayores gastos generalesPenalidades
Instalación del tribunal17/04/2007
Laudo01/10/2008
Contratista
Demarco Contratistas Generales S.a.c.
RUC 20232065011
Entidad
Electro Nor Oriente S.A
RUC 20355553150
Ampliación De Redes De Distribución Primaria Y Secundaria De Los Sectores Perifericos De Punchana
- Número de contrato
- GG-070-2006
- Proceso de selección
- ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ADS 139-2005-EO-O
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Galindo Tipacti Jesus Ivan
- Árbitro de la entidad
- Livia Valle Cesar Augusto
- Árbitro del contratista
- Silva Lopez Mario Manuel
- Secretario arbitral
- Francisco Valdez Huarcaya
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.