Demandante
Corporacion San Francisco S.A
RUC 20267177105
vs
Demandado
Gobierno Regional de Junin Sede Central
RUC 20175706764
Junín
Monto en disputaS/. 11 479 037
Monto del contratoS/. 14 292 364
Duró el arbitraje3 año(s) 0 mes(es) 8 día(s)
Emisión del laudo18/06/2012
La entidad debe pagarS/. 4 382 998
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidadesOtros(especificar)Resolución de contratoIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal10/06/2009
Laudo18/06/2012
Contratista
Corporacion San Francisco S.A
RUC 20267177105
Entidad
Gobierno Regional de Junin Sede Central
RUC 20175706764
Junín
Contrata Para La Ejecución De La Obra: Mejoramiento Y Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado De Satipo I Etapa, Proyecto: 2.017383 - Componente 083892, Provincia De Satipo, Departamento De Junín
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADO .2-2006/GRJ/CEPSA
- Valor referencial
- S/. 15 880 404
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Pardo Narvaez Luis Felipe
- Árbitro de la entidad
- Linares Jara Mario Ernesto
- Árbitro del contratista
- Huamani Chavez Juan
- Secretario arbitral
- Katty Mendoza Murgado
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.