Demandante
Ingenieros Civiles Contratistas y Consultores S.a.c.
RUC 20534366419
vs
Demandado
Provias Descentralizado
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 325 133 156
Duró el arbitraje0 año(s) 8 mes(es) 14 día(s)
Emisión del laudo24/01/2005
La entidad debe pagarS/. 37 141 180
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidades
Instalación del tribunal10/05/2004
Laudo24/01/2005
Contratista
Ingenieros Civiles Contratistas y Consultores S.a.c.
RUC 20534366419
Entidad
Provias Descentralizado
RUC 00000000000
Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Asillo
- Número de contrato
- 183-2002-MTC/22
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Gonzalez Pelaez Alvaro Pedro
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Camara De Comercio
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.