Demandante
Consorcio Santa Rosa
RUC 20538677664
vs
Demandado
Asociacion de Pensionistas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
RUC 20170230125
Monto en disputaS/. 2 173 960
Duró el arbitraje1 año(s) 0 mes(es) 3 día(s)
Emisión del laudo05/06/2012
La entidad debe pagarS/. 2 647 784
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoMayores gastos generalesIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal02/06/2011
Laudo05/06/2012
Contratista
Consorcio Santa Rosa
RUC 20538677664
Entidad
Asociacion de Pensionistas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
RUC 20170230125
Obras Generales De Agua Potable Y Alcantariilado Para Oquendo, Santa Rosa Y El Naranjal
- Número de contrato
- 041-2005-SEDAPAL
- Proceso de selección
- LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 0029-2003-CONCURSO OFERTA-SEDAPAL
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Peña Acevedo Juan Humberto
- Árbitro de la entidad
- Huamani Chavez Juan
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Claudia Tatiana Sotomayor Torres
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.