Demandante
Consorcio Arquitectos & Ingenieros Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20486893029
vs
Demandado
Unidad Ejecutora Nº 006 - Instituto Nacional de Bienestar Familiar
RUC 20507920722
Lima
Monto en disputaS/. 3 573 830
Duró el arbitraje1 año(s) 0 mes(es) 24 día(s)
Emisión del laudo17/07/2015
La entidad debe pagarS/. 3 473 830
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualNulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contratoLiquidación y pagoPenalidadesIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal23/06/2014
Laudo17/07/2015
Contratista
Consorcio Arquitectos & Ingenieros Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20486893029
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Unidad Ejecutora Nº 006 - Instituto Nacional de Bienestar Familiar
RUC 20507920722
Lima
Contrato De Elaboracion De Expediente Tecnico Y Ejecucion De La Obra: Mejoramiento Y Ampliacion De Lo Servicios Del Hogar San Luis Gonzaga - Arequipa
- Número de contrato
- 028-2013-INABIF
- Proceso de selección
- LICITACION PUBLICA N° 003-2013/INABIF-CEP02013
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Canepa Torre Jorge Horacio
- Árbitro de la entidad
- Huamani Chavez Juan
- Árbitro del contratista
- Ore Guerrero Gregorio Martin
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.