Demandante
Consorcio Saneamiento
RUC 20514830496
vs
Demandado
Gobierno Regional de Junin Sede Central
RUC 20175706764
Junín
Monto en disputaS/. 2 421 239
Monto del contratoS/. 10 229 327
Duró el arbitraje2 año(s) 2 mes(es) 9 día(s)
Emisión del laudo26/03/2013
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualPenalidades
Instalación del tribunal17/01/2011
Laudo26/03/2013
Contratista
Consorcio Saneamiento
RUC 20514830496
Entidad
Gobierno Regional de Junin Sede Central
RUC 20175706764
Junín
Contrata Para La Ejecución De La Obra: Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado De La Ciudad De San Ramón I Etapa, Proyecto: 2.017371 - Componente 073817, Provincia De Chanchamayo, Departamento De Junín.
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADO .1-2006/GRJ/CEPSA
- Valor referencial
- S/. 9 384 704
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Carmelino Cornejo Antonio Ernesto
- Árbitro de la entidad
- Delgado Uribe Leoncio
- Árbitro del contratista
- La Rosa Ruiz Jorge Heriberto
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sna-Osce
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.