Demandante
Consorcio Ramses
RUC 20544127625
vs
Demandado
Ministerio de Educacion
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 3 467 669
Monto del contrato 2 549 949
Duró el arbitraje1 año(s) 10 mes(es) 8 día(s)
Emisión del laudo10/10/2011
La entidad debe pagarS/. 1 893 312
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualGarantías (devolución, mantenimiento y/o ejecución)Liquidación y pagoPenalidadesIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal02/12/2009
Laudo10/10/2011
Contratista
Consorcio Ramses
RUC 20544127625
Entidad
Ministerio de Educacion
RUC 00000000000
Contratacion De Obras De Rehabilitacion Y Sustitucion De Infraestructura Educativa En Alto Riesgo - Lista 4
- Número de contrato
- 156-2006-ME/SG-OGA-UA-APP
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Huamani Chavez Juan
- Árbitro de la entidad
- Silva Lopez Mario Manuel
- Árbitro del contratista
- Paz Ancajima Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Luis Puglianini Guerra
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.