| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Demora en la liberación de las interferencias y coordinación con la Entidad | — | Infundada | — |
| Nulidad, invalidez o ineficacia de la resolución del Contrato de Ejecución de Obra N° 48-2017-MTC/20 ejecutada por el CONSORCIO DEL NORTE | — | Infundada | — |
| Asumir los costos, costas y todo gasto que irrogue este proceso arbitral | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Entidad.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Construccion De Puentes Por Reemplazo En La Zona Norte Del Pais
- Número de contrato
- 45, 46, 47 y 48-2017-MTC/20
- Proceso de selección
- LP-13-2015-MTC/20-1
- Suscrito el
- 26/04/2017
- Valor referencial
- S/. 171 002 706
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Zavala Mora Clara Maria
- Árbitro de la entidad
- Zuñiga Maravi Rigoberto Jesus
- Árbitro del contratista
- Soto Coaguila Carlos Alberto
- Secretario arbitral
- Okumura Ramirez Ricardo
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.