| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar nulo el segundo punto de la resolución y ordenar pago | — | Fundadaenparte | S/ 130 219 |
| Declarar nula la resolución que deniega ampliación de plazo y no aplicar penalidad | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar nula la resolución que deniega ampliación de plazo y no aplicar penalidad | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar nula la resolución que declara la resolución del contrato y aplica penalidad por mora | — | Fundada | — |
| Ordenar pago de valorización N° 10 | — | Fundada | S/ 295 661 |
| Ordenar pago de valorización N° 11 | — | Fundada | S/ 237 084 |
| Ordenar devolución de cartas fianzas | — | Fundada | — |
| Asumir el 70% de los costos del proceso arbitral | — | Fundadaenparte | S/ 92 846 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Contratación De La Ejecución De La Obra Creación De Los Servicios Académicos De Estudios Generales Y Administrativos De La Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía De Bagua En La Localidad De Tomaque Distrito De Bagua Provincia De Bagua
- Número de contrato
- CONTRATO Nº 016-2019
- Proceso de selección
- LP-3-2019-UNIFSL-B/CS-1
- Suscrito el
- 23/12/2019
- Valor referencial
- S/. 9 476 941
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Pisfil Chafloque Jimmy Roddy
- Árbitro de la entidad
- Yauri Amaro Oligario Leon
- Árbitro del contratista
- Triveño Daza Daniel
- Secretario arbitral
- Melena Ruiz Carlos Enrique
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.