Demandante
Constructora Mediterraneo S.a.c.
RUC 20536612972
vs
Demandado
Gobierno Regional de Lima Sede Central
RUC 20530688390
Lima
Monto en disputaS/. 6 584 552
Monto del contratoS/. 118 263 414
Duró el arbitraje3 año(s) 4 mes(es) 10 día(s)
Emisión del laudo12/12/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualPenalidadesOtros(especificar)Resolución de contrato
Suscripción del contrato24/06/2015
Instalación del tribunal26/03/2021
Laudo12/12/2024
Contratista
Constructora Mediterraneo S.a.c.
RUC 20536612972
Consorcio
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Gobierno Regional de Lima Sede Central
RUC 20530688390
Lima
Construccion Y Equipamiento Del Hospital Regional En La Provincia De Ca¥Ete Meta Ii
- Número de contrato
- 7-2015
- Proceso de selección
- AMC-18-2015-GRL/CE-1
- Suscrito el
- 24/06/2015
- Valor referencial
- S/. 111 569 259
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
21/05/2025 — Resolución de contrato, Penalidades
- Presidente del tribunal
- Aviles Garcia Miguel Angel
- Árbitro de la entidad
- Camargo Acosta Johan Steve
- Árbitro del contratista
- Flores Arevalo Humberto
- Secretario arbitral
- Flores Camargo Jhordan Raul
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.