Demandante
Consorcio Agua Selva
RUC 20553613397
vs
Demandado
Programa Nacional de Saneamiento Rural
RUC 20548776920
Lima
Monto en disputaS/. 724 564
Monto del contratoS/. 3 877 344
Duró el arbitraje0 año(s) 10 mes(es) 11 día(s)
Emisión del laudo05/10/2015
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato22/07/2013
Instalación del tribunal24/11/2014
Laudo05/10/2015
Contratista
Consorcio Agua Selva
RUC 20553613397
Consorcio
Entidad
Programa Nacional de Saneamiento Rural
RUC 20548776920
Lima
Elaboracion De Perfiles Y Expedientes Tecnicos Referidos A La Instalacion, Rehabilitacion, Mejoramiento Y/O Ampliacion Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Para 327 Centros Poblados Del Ambito Rural - Grupo 02
- Número de contrato
- 013-2013-PNSR
- Proceso de selección
- CP-2-2013-PNSR-1
- Suscrito el
- 22/07/2013
- Valor referencial
- S/. 47 151 311
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Consultorias Obras
- Presidente del tribunal
- Alban Peralta Walter Jorge
- Árbitro de la entidad
- Zegarra Pinto José Guillermo
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.