Demandante
Consorcio Vial Villa Rica..
RUC 20604984859
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 226 787
Monto del contratoS/. 6 906 890
Duró el arbitraje2 año(s) 4 mes(es) 22 día(s)
Emisión del laudo13/11/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato25/07/2019
Instalación del tribunal22/03/2022
Laudo13/11/2024
Contratista
Consorcio Vial Villa Rica..
RUC 20604984859
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Estudio Definitivo Del Proyecto: Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Villa Rica - Puerto Bermudez
- Número de contrato
- 071-2019-MTC/20.2
- Proceso de selección
- CP-11-2019-MTC/20-1
- Suscrito el
- 25/07/2019
- Valor referencial
- S/. 7 674 322
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Consultorias Obras
Este contrato tiene otros laudos:
24/01/2023 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Zegarra Pinto José Guillermo
- Árbitro de la entidad
- De Vinatea Bellatin Gustavo Adolfo
- Árbitro del contratista
- Pinto Escobedo Juan Carlos
- Secretario arbitral
- Mancilla Escarcena Rudy Manuel
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.