Demandante
Consorcio Santa
RUC C0003357225
vs
Demandado
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
RUC 20282911915
Ancash
Monto en disputaS/. 373 364
Monto del contratoS/. 1 893 646
Duró el arbitraje1 año(s) 0 mes(es) 11 día(s)
Emisión del laudo04/11/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contratoAmpliación del plazo contractualPenalidades
Suscripción del contrato04/01/2022
Instalación del tribunal22/08/2023
Laudo04/11/2024
Contratista
Consorcio Santa
RUC C0003357225
Consorcio
Entidad
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
RUC 20282911915
Ancash
Contratación De Ejecución De La Obra: Saldo De Obra: ¿Recuperación De I.E. N° 040 Nivel Inicial, Del Distrito De Nuevo Chimbote ¿ Provincia De Santa ¿ Departamento De Ancash¿.
- Número de contrato
- CONTRATO N° 002-2022-SGLYCP-MDNCH
- Proceso de selección
- PEC-NCPD-19-2021-MDNCH/CS-3
- Suscrito el
- 04/01/2022
- Valor referencial
- S/. 1 893 646
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Huaytan Meder Sebastian
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.