| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Suspender el proceso arbitral para que la entidad pueda realizar un diagnóstico estructural de los daños a la obra y validar si estos se deben a los efectos de las lluvias por el ciclón Yaku | — | Fundada | — |
| Dejar sin efecto la resolución del contrato efectuado por el contratista y acordar la suspensión del plazo contractual desde el inicio de las lluvias por el ciclón Yaku que afectaron estructuralmente la obra | — | Fundada | — |
| Encargar al contratista elaborar un expediente técnico de adicional de obra en mérito al diagnóstico estructural realizado por la entidad | — | Fundada | — |
| Acordar el reinicio del plazo de ejecución de obra luego de la aprobación del adicional de obra | — | Fundada | — |
| Acordar que por tratarse de un evento no atribuible a las partes los efectos del ciclón Yaku, no corresponde el pago de mayores montos dinerarios entre las partes | — | Fundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Consorcio_san_pablo.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Ejecución De Obra: ¿Mejoramiento E Instalación Del Servicio De Agua Del Sistema De Riego En Los Canales Molino Cunish ¿ La Laguna Y Canal Molino Sangal Pampas De San Luis En La Microcuenca Yaminchad Zona Baja ¿ Distrito San Luis ¿ Provincia San Pablo ¿ Región Cajamarca¿
- Número de contrato
- 13-2021
- Proceso de selección
- LP-3-2021-DRAC/CS-1
- Suscrito el
- 30/06/2021
- Valor referencial
- S/. 7 941 456
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Alvarez Solis Carlos Enrique
- Secretario arbitral
- Florian Arribasplata Nadia Lizeeth
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.