Demandante
Consorcio Puente Huallaga I
RUC C0003267726
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 159 574 914
Monto del contratoS/. 159 574 914
Duró el arbitraje1 año(s) 5 mes(es) 5 día(s)
Emisión del laudo12/02/2025
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualNulidad e ineficacia de resoluciones administrativas
Suscripción del contrato19/03/2021
Instalación del tribunal14/06/2023
Laudo12/02/2025
Contratista
Consorcio Puente Huallaga I
RUC C0003267726
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Ejecucion De Prestaciones Pendientes Derivadas De La Resolución Del Contrato 06-2020 De La Lp Nº 003-2019 «Contratacion De La Ejecucion De La Obra: Construccion Del Puente Huallaga Y Accesos
- Número de contrato
- 034-2021-MTC/20.2
- Proceso de selección
- LP-3-2019-MTC/20-1
- Suscrito el
- 19/03/2021
- Valor referencial
- S/. 180 110 479
- Arbitrajes de este contrato
- 7
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
23/01/2023 — Resolución de contrato26/10/2024 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…21/01/2026 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Garcia Calderon Moreyra Gonzalo
- Árbitro de la entidad
- Casiano Lossio Ivan Alexander
- Árbitro del contratista
- Cauvi Abadia Fernando Antonio
- Secretario arbitral
- Vizcarra Chavez Sachenka Mercedes
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.