| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Retraso justificado | — | Fundada | — |
| Aplicación de penalidades injustificadas | S/ 65 546 | Fundada | S/ 65 546 |
| Indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la aplicación injusta de penalidades | — | Infundada | — |
| Asunción de costos arbitrales | — | Fundadaenparte | S/ 10 150 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Contratación De Ejecución De Obra: Creacion Del Los Servicios De Educación De La I.E. Inicial N 716 Y La I.E. Primaria N 821645, Del Caserío Conga Buenos Aires, C.P. El Tambo, Distrito De Bambamarca - Provincia De Hualgayoc - Departamento De Cajamarca
- Número de contrato
- CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS N° 20-2021-MPH-BCA-GM-GAF-SGL
- Proceso de selección
- AS-51-2021-MPH-BCA/CS-1 →
- Suscrito el
- 07/12/2021
- Valor referencial
- S/. 735 707
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Alvarez Solis Carlos Enrique
- Árbitro de la entidad
- Garcia Orrillo Mique Napoleon
- Árbitro del contratista
- Huaman Rojas Victor Alberto
- Secretario arbitral
- Vasquez Bringas Diego Renato
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.