Demandante
Consorcio Educativo Nacional
RUC 20600720458
vs
Demandado
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Monto del contratoS/. 6 752 723
Duró el arbitraje7 año(s) 1 mes(es) 5 día(s)
Emisión del laudo10/03/2025
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato19/10/2015
Instalación del tribunal05/02/2018
Laudo10/03/2025
Contratista
Consorcio Educativo Nacional
RUC 20600720458
Consorcio
Entidad
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Ejecucion De Obra Mejoramiento Del Servicio Educativo En Los Niveles Inicial, Primariaq Y Secundaria De La Ie Nro 20188 Iei Nro 627 San Vicente De Cañete Cañete Lima
- Número de contrato
- 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Proceso de selección
- LP-16-2015-MINEDU/UE 108-1
- Suscrito el
- 19/10/2015
- Valor referencial
- S/. 7 503 026
- Arbitrajes de este contrato
- 8
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
25/06/2019 — Ampliación del plazo contractual26/12/2019 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…21/10/2020 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Santa Cruz Vital Miguel Angel
- Árbitro de la entidad
- Sabroso Minaya Rita Germana Maria
- Árbitro del contratista
- Mendoza Murgado Katty
- Secretario arbitral
- Quiroz Acosta Katherine Mirtha
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.