| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Retraso de obra por debajo del 80% | — | Fundadaenparte | — |
| Abstenerse de imponer penalidades por mora al Consorcio | — | Fundada | — |
| Abstenerse de solicitar la devolución de los fondos fiduciarios y apropiación de fondos por garantía de fiel cumplimiento | — | Fundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Contrato De Ejecución De Obra Lp N° 01-2022-Mda
- Número de contrato
- Contrato de Ejecución de obra LP N° 01-2022-MDA
- Proceso de selección
- LP-1-2022-MDA/P-1
- Suscrito el
- 15/09/2022
- Valor referencial
- S/. 25 056 925
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Castro Diaz Jose Luis
- Secretario arbitral
- Jorge Julio Martin Delgado Monteblanco
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.