Demandado
Consorcio Carretero
RUC C0003278996
vs
Demandante
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 3 267 189
Monto del contratoS/. 415 541 916
Duró el arbitraje3 año(s) 0 mes(es) 9 día(s)
Emisión del laudo23/09/2025
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesNulidad e ineficacia de resoluciones administrativas
Suscripción del contrato16/12/2020
Instalación del tribunal26/07/2022
Laudo23/09/2025
Contratista
Consorcio Carretero
RUC C0003278996
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Santiago De Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo: Santiago De Chuco - Cachicadan - Mollepata
- Número de contrato
- 094-2020-MTC/20.2
- Proceso de selección
- LP-2-2019-MTC/20-1
- Suscrito el
- 16/12/2020
- Valor referencial
- S/. 461 713 241
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
21/11/2025 — Mayores gastos generales, Ampliación del plazo contract…
- Presidente del tribunal
- Martinez Coco Elvira Leonor
- Árbitro de la entidad
- Casiano Lossio Ivan Alexander
- Árbitro del contratista
- Barchi Velaochaga Luciano Juan Luis
- Secretario arbitral
- Salvatierra Castro Milagros Alexandra
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.