| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Retraso justificado | S/ 37 | Infundada | — |
| Retraso justificado | S/ 58 | Infundada | — |
| Retraso justificado | S/ 18 | Infundada | — |
| Ampliación de plazo | S/ 13 | Infundada | — |
| Ampliación de plazo | S/ 5 | Infundada | — |
| No aplicación de penalidad | — | Infundada | — |
| Ampliación de plazo | S/ 6 | Infundada | — |
| Ampliación de plazo | S/ 24 | Infundada | — |
| Ampliación de plazo | S/ 9 | Infundada | — |
| Ampliación de plazo | S/ 16 | Infundada | — |
| Ampliación de plazo | S/ 74 | Infundada | — |
| Demora en la recepción de obra | — | Fundadaenparte | S/ 88 |
| Devolución de montos deducidos | — | Infundada | — |
| Reconocimiento de montos dejados de valorizar | — | Infundada | — |
| Reembolso del veinte por ciento de gastos administrativos y honorarios arbitrales | — | Fundada | S/ 5 782 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Contratación De La Ejecución De La Obra: Mejoramiento De Infraestructura Educativa De La I.E. 86019 La Libertad, Huaraz, Ancash Referido Al Proyecto De Inversión: Adecuación, Mejoramiento Y Sustitución De La Infraestructura Educativa De La I.E.86019 La Libertad - Huaraz - Huaraz - Ancash, Con Código Único De Inversiones No. 2131082
- Número de contrato
- CONTRATO 224-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Proceso de selección
- LP-1-2021-MINEDU/UE-108-1
- Suscrito el
- 09/08/2021
- Valor referencial
- S/. 10 473 490
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Quispe Condori Nelly Patricia
- Secretario arbitral
- Fernandez Ipanaque Katherine Milagros
- Tipo de arbitraje
- Institucional
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.