| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 0279-2024-SEAL | — | Infundada | — |
| Justificación del retraso en la ejecución de obra | — | Fundada | S/ 27 |
| Aplicación de penalidades por atraso en la ejecución de obra durante el periodo de 27 días | — | Improcedente | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Contratación De La Ejecución De Obra: Ampliación De Redes Primarias Y Redes Secundarias De 48 Aa.Hh. En Las Provincias De Arequipa, Camana, Caraveli, Caylloma, Castilla E Islay
- Número de contrato
- CONTRATO AD/LO.080-2023-SEAL
- Proceso de selección
- AS-9-2022-SEAL-1
- Suscrito el
- 08/08/2023
- Valor referencial
- S/. 16 066 728
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Palomino Figueroa Peter
- Secretario arbitral
- Valdivia Torres Diego Humberto
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.