Demandante
Consorcio Hospitalario Rioja
RUC 20555256095
vs
Demandado
Gobierno Regional de San Martin Sede Central
RUC 20531375808
San Martin
Monto en disputaS/. 44 139 019
Monto del contratoS/. 84 288 850
Duró el arbitraje8 año(s) 5 mes(es) 28 día(s)
Emisión del laudo18/08/2025
Lo que decidió el tribunal
Algunos datos sin confirmar
Parcialmente favorable
1 de 16
pretensiones
amparada
| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar infundada la cuarta pretensión de la demanda | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 101-2018-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 12 | — | Infundada | — |
| Ordenar al GORE pagar mayores gastos generales asociados a la AP 12 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 132-2018-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 13 | — | Infundada | — |
| Ordenar al GORE pagar mayores gastos generales asociados a la AP 13 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 181-2018-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 15 | — | Infundada | — |
| Ordenar al GORE pagar mayores gastos generales asociados a la AP 15 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 009-2019-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 16 | — | Infundada | — |
| Ordenar al GORE pagar mayores gastos generales asociados a la AP 16 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 071-2019-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 17 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 090-2019-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 18 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 095-2019-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 19 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 175-2019-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 20 | — | Infundada | — |
| Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional 023-2020-GRSM/GGR y declarar procedente la AP 21 | — | Infundada | — |
| Declarar que con la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional 048-2020-GRSM/GR la fecha de término de la OBRA se extendió hasta el 6 de febrero de 2020 | — | Infundada | — |
| Disponer que los costos decretados en el arbitraje sean asumidos en un 80% por el CONSORCIO y en un 20% por el GORE | — | Fundadaenparte | S/ 66 717 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualOtros(especificar)Resolución de contratoIncumplimiento contratual
Suscripción del contrato12/11/2013
Instalación del tribunal21/02/2017
Laudo18/08/2025
Contratista
Consorcio Hospitalario Rioja
RUC 20555256095
Consorcio
Entidad
Gobierno Regional de San Martin Sede Central
RUC 20531375808
San Martin
Item 02 Mejoramiento Del Servico De Salud En El Hospital Rioja Provincia De Rioja Region San Martin
- Número de contrato
- 54-2013-grsm/ggr
- Proceso de selección
- LP-9-2013-GRSM-1
- Suscrito el
- 12/11/2013
- Valor referencial
- S/. 97 581 185
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
12/01/2026 — Ampliación del plazo contractual
- Presidente del tribunal
- Casiano Lossio Ivan Alexander
- Árbitro de la entidad
- Valdivieso Figueroa Jorge Manuel
- Árbitro del contratista
- Huamani Chavez Juan
- Secretario arbitral
- Merino Brenis Luis Miguel
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
¿Tienes un contrato en disputa con el Estado?
Revisamos tu caso, preparamos la documentación y te acompañamos en el arbitraje.
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.