| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar consentida y aprobada la ampliación de plazo N° 05 en cuarenta días calendario; dejar sin efecto la Resolución Gerencial Regional N° 119-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI | — | Fundada | — |
| Declarar consentida y aprobada la ampliación de plazo N° 06 en cuarenta y tres días calendario; dejar sin efecto la Resolución Gerencial Regional N° 120-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI | — | Fundada | — |
| Declarar procedente el retraso justificado solicitado a través de la Carta N° 077-2023/PEREZ&CASTRO ING. S.CIVIL; dejar sin efecto la Resolución Gerencial Regional N° 143-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI | — | Fundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Entidad.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Contratación De La Ejecución De Obra De La Ioarr Construcción De Ambiente U Oficina De Sede Administrativa; Adquisición De Sistemas De Procesamiento Y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias De Respaldo, Cloudbridge); En El(La) Oficina De Tecnología De La Información Del Gobierno Regional Piura Distrito De Piura, Provincia Piura, Departamento Piura, Código Único De Inversión N° 2431733
- Número de contrato
- 49-2022-GRP
- Proceso de selección
- LP-5-2022-GRP-ORA-CS-LP-1-1
- Suscrito el
- 03/11/2022
- Valor referencial
- S/. 6 197 740
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Luis Alfredo Leon Segura
- Árbitro de la entidad
- Torres Rivera Hector Ivan
- Árbitro del contratista
- Rubio Salcedo Cesar Rommell
- Secretario arbitral
- Atoche Chira Elizabeth Julliana
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.