Demandante
Consorcio Chancay
RUC C0003429852
vs
Demandado
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
RUC 20137921601
Lima
Monto en disputaS/. 1 612 331
Monto del contratoS/. 16 123 315
Duró el arbitraje0 año(s) 2 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo09/02/2026
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualPenalidadesGarantías (devolución, mantenimiento y/o ejecución)
Suscripción del contrato22/12/2022
Instalación del tribunal24/09/2025
Laudo09/02/2026
Contratista
Consorcio Chancay
RUC C0003429852
Consorcio
Entidad
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
RUC 20137921601
Lima
Contratacion De La Ejecucion De Obra: Mejoramiento De Los Servicios Del Desembarcadero Pesquero Artesanal En La Localidad De Chancay, Distrito De Chancay, Provincia De Huaral, Region Lima. Con Cui N° 2323633
- Número de contrato
- CONTRATO N° 059-2022-FONDEPES
- Proceso de selección
- LP-5-2022-FONDEPES-1
- Suscrito el
- 22/12/2022
- Valor referencial
- S/. 17 914 794
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Lopez Zaldivar Halley Esterhazy
- Secretario arbitral
- Povis Rios Marcos Erasmo
- Tipo de arbitraje
- Institucional
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.