| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la ineficacia de la penalidad por mora | — | Fundada | S/ 1 317 248 |
| Declarar la ineficacia de la Resolución Gerencial N.º 612-2024-GDTI/MDVLH | — | Fundada | — |
| Declarar el consentimiento de la “Liquidación del Contrato de Obra | — | — | — |
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: alguna pretensión quedó sin resultado claro.
Ejecucion De Obra Reconstrucción De Las Vías Urbanas Tramo 1-1344 Avenida Juan Pablo, Tramo 1-1345 Avenida Larco Y Tramo 1-1342avenida Bolivia Del Distrito De Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad, Con Codigo De Inversion N° 2466263
- Número de contrato
- 09-2022
- Proceso de selección
- PEC-1-2022-MDVLH/CS-1
- Suscrito el
- 26/07/2022
- Valor referencial
- S/. 13 173 053
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Hurtado Tueros Patrick Konstantino
- Árbitro de la entidad
- Puglianini Guerra Luis
- Árbitro del contratista
- Castro Diaz Jose Luis
- Secretario arbitral
- Soles Rodriguez Miguel Angel
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.