Demandante
Consorcio Virgen de la Candelaria -sit
RUC C0003286568
vs
Demandado
Municipalidad Provincial de Arequipa
RUC 20154489895
Arequipa
Monto en disputaS/. 2 146 500
Monto del contratoS/. 12 264 931
Duró el arbitraje3 año(s) 6 mes(es) 2 día(s)
Emisión del laudo07/04/2026
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Formulación, aprobación o valorización de metradosMayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualGarantías (devolución, mantenimiento y/o ejecución)PenalidadesResolución de contratoRecepción y conformidadIndemnización por daños y perjuicios
Suscripción del contrato12/01/2021
Instalación del tribunal05/10/2022
Laudo07/04/2026
Contratista
Consorcio Virgen de la Candelaria -sit
RUC C0003286568
Consorcio
Entidad
Municipalidad Provincial de Arequipa
RUC 20154489895
Arequipa
Contrato 001-2021-Mpa
- Número de contrato
- 001-2021-MPA
- Proceso de selección
- LP-7-2020-MPA-1
- Suscrito el
- 12/01/2021
- Valor referencial
- S/. 12 431 513
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Soto Coaguila Carlos Alberto
- Árbitro de la entidad
- Zavala Mora Clara Maria
- Árbitro del contratista
- Riveros Chavez Augusto Luis
- Secretario arbitral
- Ponce Escobedo Ana Belen
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.