| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declaración de invalidez de penalidad en mora | — | Infundada | — |
| Suspensión de liquidaciones del contrato | — | Infundada | — |
| Determinación del costo real de la obra ejecutada y peritaje | — | Infundada | — |
| Restitución de fondos dinerarios producto de indebida ejecución de carta fianza | — | Fundada | — |
| Consentimiento de la resolución de contrato realizada por el consorcio | — | Fundada | — |
| Condena a UNAJMA a asumir pago de costas y costos del proceso arbitral | — | Infundada | — |
| Declaración válida y consentida de Resolución N° 094-2022-DIGA-UNAJMA | — | Infundada | — |
| Ordenar pago de liquidación de contrato de obra con saldo a favor de UNAJMA | S/ 1 577 190 | Infundada | — |
| Declaración válida y consentida del monto final del contrato de obra elaborado por la Entidad | — | Infundada | — |
| Ordenar pago de penalidad máxima por mora | S/ 864 690 | Improcedente | — |
| Ordenar pago por daños y perjuicios ocasionados a UNAJMA | S/ 63 100 | Infundada | — |
| Ordenar pago de daños ocasionados en la infraestructura | S/ 899 748 | Infundada | — |
| Ordenar que el consorcio pague intereses legales y costas del proceso arbitral | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Contratación Para Ejecución De Obra: Mejoramiento De Los Servicios De La Biblioteca Central De La Universidad Nacional Jose Maria Arguedas - San Jeronimo-Andahuaylas-Apurimac
- Número de contrato
- 25-2018-UNAJMA
- Proceso de selección
- AS-5-2018-UNAJMA-1
- Suscrito el
- 05/07/2018
- Valor referencial
- S/. 9 101 995
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Mendoza Murgado Katty
- Secretario arbitral
- Magro Tabraj Sandra Gudelia
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.