| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar nula e ineficaz la Resolución de Gerencia Municipal N°383 - 2022-MDJLO/GM | — | Fundada | — |
| Justificar los retrasos durante la ejecución de la obra | — | Fundada | — |
| Reformular el expediente técnico de obra y actualizar sus costos correspondientes | — | Fundada | — |
| Pagar la valorización de noviembre del año 2022 | — | Improcedente | — |
| Continuar con la ejecución de la obra previo cumplimiento de lo dictaminado en el Tercer Punto resolutivo del presente laudo arbitral vinculado a la reformulación del expediente técnico y actualización de sus costos | — | Fundada | — |
| Pagar una indemnización por daños y perjuicios a favor del Consorcio CIBELES por la suma de S/ 100,000.00 | S/ 100 000 | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Obra: Recuperación De La Infraestructura De La Institución Educativa Mater Admirabilis - Distrito De Jose Leonardo Ortiz
- Número de contrato
- 02-2022-MDJLO/GM
- Proceso de selección
- PEC-15-2021-MDJLO/CS-1 →
- Suscrito el
- 25/01/2022
- Valor referencial
- S/. 11 803 230
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Luis Alfredo Leon Segura
- Árbitro de la entidad
- Silva Lopez Mario Manuel
- Árbitro del contratista
- Alvarez Solis Carlos Enrique
- Secretario arbitral
- Chavesta Rodriguez Cynthia
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.