Demandante
Construtora Queiroz Galvao Sa-sucursal del Peru
RUC 20346814731
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 2 537 568
Monto del contratoS/. 212 119 675
Duró el arbitraje2 año(s) 0 mes(es) 28 día(s)
Emisión del laudo10/08/2016
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato12/04/2013
Instalación del tribunal28/04/2014
Laudo10/08/2016
Contratista
Construtora Queiroz Galvao Sa-sucursal del Peru
RUC 20346814731
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri Negromayo Imata Tramo Dv Imata Oscollo Negromayo
- Número de contrato
- N° 046-2013-MTC/20
- Proceso de selección
- LP-18-2012-MTC/20-1
- Suscrito el
- 12/04/2013
- Valor referencial
- S/. 200 035 677
- Arbitrajes de este contrato
- 8
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
18/07/2017 — Ampliación del plazo contractual17/02/2025 — Liquidación y pago, Garantías (devolución, mantenimient…
- Presidente del tribunal
- Flores Nano Lourdes Celmira Rosario
- Árbitro de la entidad
- Revoredo Lituma Diana Maria
- Árbitro del contratista
- Falvy Bockos Dwight Carlos Miguel
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tienes un contrato en disputa con el Estado?
Revisamos tu caso, preparamos la documentación y te acompañamos en el arbitraje.
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.