| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la invalidez e ineficacia y nulidad de la Resolución Gerencial Regional | — | Infundada | — |
| Ordenar al Gobierno Regional de Lima aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo Total | — | Infundada | — |
| Ordenar al Consorcio Hospital Cañete los Mayores Gastos Generales que correspondan la aprobación de la Ampliación de Plazo Total | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Construccion Y Equipamiento Del Hospital De Cañete-Meta Ii
- Número de contrato
- 007-2015-GRL/OBRAS
- Proceso de selección
- AMC-CLASICO-18-2015-GRL/CE-1
- Valor referencial
- S/. 111 569 259
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Flores Arevalo Humberto
- Árbitro de la entidad
- Espinoza Quiñones Sandro Javier
- Árbitro del contratista
- Camargo Acosta Johan Steve
- Secretario arbitral
- Diego Martin Huayta Alipio
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.