| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de plazo | — | Fundada | S/ 39 342 |
| Asunción costos arbitrales | — | Infundada | — |
| Gastos generales ampliación plazo N° 4 | — | Fundadaenparte | S/ 13 183 |
| Demora en término obra | — | Infundada | — |
| Abstenerse aplicar penalidades | — | Infundada | — |
| Valorización actualizada N° 13 | — | Improcedente | — |
| Indemnización imperfección procedimiento administrativo | — | Infundada | — |
| Terminar contrato | — | Improcedente | — |
| Deducción monto total contrato | — | Infundada | — |
| Indemnización mantenimiento cartas fianzas y cuidado obra | — | Infundada | — |
| Indemnización utilidad dejada percibir no ejecución adicional obra N° 2 | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Construcción De La Infraestructura Educativa Del Colegio La Union En El Anexo Cachi Llallas En El Distrito De Huandi, Provincia De Huancavelica
- Número de contrato
- 0722-2012/OBRA
- Proceso de selección
- LICITACION PUBLICA 005-2012/GOB.REG.HVCA/CE
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Astete Nuñez Walther Pedro
- Árbitro de la entidad
- Duran Basurto Cesar Arturo
- Árbitro del contratista
- Huamani Chavez Juan
- Secretario arbitral
- Iraida Dávila Chumbes
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Junín
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.