| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento y pago por paralización de obra | — | Fundadaenparte | S/ 468 750 |
| Ampliación de plazo y gastos generales e intereses por tercer pedido de prórroga | — | Infundada | — |
| Ampliación de plazo y gastos generales e intereses por cuarto pedido de prórroga | — | Infundada | — |
| Ampliación de plazo y gastos generales e intereses por décima tercera solicitud de prórroga | — | Infundada | — |
| Reconocimiento y pago de mayores metros ejecutados en obra | — | Infundada | — |
| Devolución de carta fianza y pago de costos financieros por renovaciones | — | Improcedente | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Protección Del Cuenco Amortiguador De La Presa De Poechos
- Proceso de selección
- LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2011/GRP/PECHP406000
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Ruska Maguina Carlos Luis Benjamin
- Árbitro del contratista
- Elera Garcia Wilmar Alberto
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Sede del arbitraje
- Piura
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.