Demandante
Consorcio San Antonio
RUC 20566392501
vs
Demandado
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Monto del contrato 4 802 602
Duró el arbitraje3 año(s) 8 mes(es) 13 día(s)
Emisión del laudo25/02/2021
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesPenalidadesOtros(especificar)
Instalación del tribunal12/06/2017
Laudo25/02/2021
Contratista
Consorcio San Antonio
RUC 20566392501
Entidad
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Consultoría De Obra Para La Elaboración Del Estudio Definitivo Y Expediente Técnico Del Proyecto: Esquema Anexo 22 Pampa Jicamarca De Canto Grande Sectorización Y Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Distrito De San Antonio De Huarochirí
- Número de contrato
- Contrato N° 554-2014-SEDAPAL
- Proceso de selección
- CP-37-2014-SEDAPAL
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Consultorias Obras
- Presidente del tribunal
- Salazar Rivera Raul Leonid
- Árbitro de la entidad
- Vizcarra Ruiz Nilo Adriel
- Árbitro del contratista
- Martinez Coco Elvira Leonor
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Analisis Y Resolucion De Conflictos De La Pontificia Universidad Catolica Del Peru
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.