Demandante
Dial Constructores S.r.l.
RUC 20453807933
vs
Demandado
Provias Descentralizado
RUC 00000000000
Monto del contrato 428 845
Duró el arbitraje4 año(s) 5 mes(es) 19 día(s)
Emisión del laudo07/01/2021
El contratista debe pagar 41 052
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidadesEnriquecimiento sin causaIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal19/07/2016
Laudo07/01/2021
Contratista
Dial Constructores S.r.l.
RUC 20453807933
Entidad
Provias Descentralizado
RUC 00000000000
Mantenimiento Periódico Del Camino Vecinal: Cajamarca ¿ Cumbe Mayo ¿ Chetilla, Ubicado En El Departamento De Cajamarca
- Número de contrato
- 071-2009-MTC/21
- Proceso de selección
- Invitación por comparación de precios CI-599-2008-MTC/21-SHOPPING
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Hurtado Tueros Patrick Konstantino
- Árbitro de la entidad
- Silva Lopez Mario Manuel
- Árbitro del contratista
- Abasolo Dupont Ramon Diego
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.