| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar nula la Adenda N' 01 del Contrato | — | Infundada | — |
| Reconocer el pago de un porcentaje descontado al CONSORCIO | — | Infundada | — |
| Ampliación de Plazo N' 01 por trece días | — | Fundada | — |
| Reconocer y pagar mayores gastos generales asociados a la Ampliación de Plazo N' 01 | — | Fundada | — |
| Ampliación de Plazo N' 02 por sesenta y cinco días | — | Fundada | — |
| Reconocer y pagar mayores gastos generales asociados a la Ampliación de Plazo N' 02 | — | Fundada | — |
| Ampliación de Plazo Parcial W 04 por sesenta y cinco días | — | Fundada | — |
| Reconocer y pagar mayores gastos generales asociados a la Ampliación de Plazo Parcial W 04 | — | Fundada | — |
| Ampliación de Plazo Parcial W 05 por quince días | — | Fundada | — |
| Reconocer y pagar mayores gastos generales asociados a la Ampliación de Plazo Parcial W 05 | — | Fundada | — |
| Ampliación de Plazo Parcial N° 06 por quince días | — | Fundada | — |
| Reconocer y pagar mayores gastos generales asociados a la Ampliación de Plazo Parcial N° 06 | — | Fundada | — |
| Reconocer y pagar mayores gastos generales por el retraso en la entrega de la obra ascendente al monto SI. 80,790.60 | — | Fundada | — |
| Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 1896-2013-MDH | — | Fundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Instalación Del Servicio Deportiva Multidisciplanario En El Balneario De Huanchaco, Distrito De Huanchaco - Trujillo - La Libertad
- Proceso de selección
- DU 016 2012(LP) PROCEDIMIENTO CLASICO .3-2012/MDH
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Coco Elvira Leonor
- Árbitro de la entidad
- Cabrera Moncada Liliana Carolina
- Árbitro del contratista
- Vega Velasco Jorge Daniel
- Secretario arbitral
- Felipe Oscar Martinez Coco
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.