Demandante
vs
Demandado
Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Putumay
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 2 520 513
Monto del contrato 16 929 303
Duró el arbitraje3 año(s) 7 mes(es) 4 día(s)
Emisión del laudo15/07/2021
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualGarantías (devolución, mantenimiento y/o ejecución)Liquidación y pagoPenalidades
Instalación del tribunal11/12/2017
Laudo15/07/2021
Contratista
Entidad
Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Putumay
RUC 00000000000
Ejecusiàn De Obra: (Mejoramiento Y Ampliaciàn Del Servicio Educativo De La Instituciàn Educativa Primaria Y Secundaria De Menores N. 64478 Del Centro Poblado De Bellavista Callaré, Distrito Del Yavari, Provincia De Mariscal Ramon Castilla, Loreto)
- Número de contrato
- 005-2015-MINAGRI-PEDICP
- Proceso de selección
- LP-CLASICO-1-2015-PEDICP-1
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Reyes Juscamaita Claudia Cristina
- Árbitro de la entidad
- Olivas Valverde Hoower Fausto
- Árbitro del contratista
- Moncada Jimenez Aurelio
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sna-Osce
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.