| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Invalididad de resolución | — | Fundada | — |
| Ampliación de plazo parcial | — | Fundada | — |
| Mayores gastos generales variables | — | Fundada | — |
| Invalididad de resolución | — | Fundada | — |
| Ampliación de plazo parcial | — | Fundada | — |
| Mayores gastos generales variables | — | Fundadaenparte | — |
| Invalididad de resolución | — | Fundada | — |
| Ampliación de plazo parcial | — | Fundada | — |
| Mayores gastos generales variables | — | Fundadaenparte | — |
| Paralización y retraso de obra | — | Fundada | — |
| Gastos procesales | — | Infundada | — |
| Penalidad impuesta | — | Fundada | — |
| Ineficacia de resolución ejecutiva regional | — | Fundada | — |
| Validad del acta de paralización de obra | — | Fundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Infraestructura Y Equipamiento Del Proyecto Fortalecimiento De La Atencion De Servicios De Salud En El Segundo Nivel De Atencion Categoria Ii-2 6 Nivel De Complejidad Nuevo Hospital De Andahuaylas
- Número de contrato
- 001-2013-GR-APURÍMAC/GGT
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2012/GR.APURIMAC
- Valor referencial
- S/. 94 348 291
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Aviles Garcia Miguel
- Árbitro de la entidad
- Huamani Chavez Juan
- Árbitro del contratista
- Villalobos Campana Jose Manuel
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.