| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Fundadaenparte | — |
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Infundada | — |
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Fundadaenparte | — |
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Infundada | — |
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Improcedente | — |
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Fundadaenparte | — |
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Infundada | — |
| Reconocimiento de mayor costo de equipo rodado | — | Fundadaenparte | S/ 61 436 |
| Liquidación final del contrato y reconocimiento de saldo a favor del contratista | — | Fundadaenparte | S/ 1 105 915 |
| Ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales | — | Improcedente | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Contratación De La Ejecucoón De La Obra: Construcción De La Marina Turísitica (Embarcadero Turístico Y Servicios Complementarios) En La Localidad El Chaco, Distrito De Paracas
- Número de contrato
- S/N
- Proceso de selección
- LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2011-MINCETUR/COPESCO/CEP
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Cauvi Abadia Fernando Antonio
- Árbitro de la entidad
- Guzman Galindo Julio Cesar
- Árbitro del contratista
- Zenitagoya Bustamante Flavio Wilfredo
- Secretario arbitral
- Kim Moy Camino Chung
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.