| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar nulidad e ineficacia de la Resolución Jefatural N° 3455-2013-ED | — | Fundadaenparte | — |
| Aprobar solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por 86 días calendarios | — | Fundadaenparte | — |
| Ordenar pago a favor del CONTRATISTA de mayores gastos generales ascendentes a S/.304957.13 incluido IGV | — | Fundadaenparte | — |
| Aprobar solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por 75 días calendarios | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar nulidad Resolución Jefatural N° 4115-2013-ED | — | Fundadaenparte | — |
| Conceder ampliación de plazo N° 06 por 157 días calendarios | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar nula Resolución N° 020-2014-MINEDU/VMGI-OINFE | — | Fundadaenparte | — |
| Conceder pago de mayores gastos generales por ampliación de plazo N° 06 por S/.807205.08 incluido IGV | — | Fundadaenparte | — |
| Conceder ampliación de plazo N° 07 por 145 días calendarios | — | Fundadaenparte | — |
| Dejar sin efecto resolución del Contrato N° 001-203-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS por Consorcio Gaudi | — | Fundadaenparte | — |
| Dejar sin efecto resolución del Contrato N° 001-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS por Consorcio Gaudi | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar nulidad Oficio N° 523-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED y ordenar mantenimiento de Cartas Fianzas | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar no ajustada a ley Resolución de contrato formalizada por la Entidad mediante Carta Notarial N° 64386 | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar ajustada a ley resolución de contrato formalizada por Consorcio Gaudi mediante Carta Notarial N° 196-2014-CG y ratificada mediante Carta Notarial N° 202-2014-CG | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar validez y eficacia Resolución de Contrato efectuada por la entidad con el oficio N° 212-2014-MINEDU/VMGI/PRONIED/ED-OGA | — | Fundadaenparte | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Ejecucion De La Obra Adecuacion, Mejoramiento Y Sustitucion De La Infraestructura Educativa De La I.E. Aurelio Cardenas Pachas, Ubicado En El Distrito De La Union - Dos De Mayo - Huanuco.
- Número de contrato
- 001-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS
- Proceso de selección
- RES PROCEDIMIENTO CLASICO .68-2012/ED/UE 108
- Valor referencial
- S/. 13 789 064
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Huayama Castillo Victor Manuel
- Secretario arbitral
- Antonella Quispe Valenzuela
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.