Demandante
Masedi Contratistas Grales S.a.c.
RUC 20426128803
vs
Demandado
Ministerio Publico
RUC 20131370301
Lima
Monto en disputaS/. 431 258
Monto del contratoS/. 2 929 635
Duró el arbitraje1 año(s) 2 mes(es) 5 día(s)
Emisión del laudo26/07/2016
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualGarantías (devolución, mantenimiento y/o ejecución)Liquidación y pagoPenalidadesIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal21/05/2015
Laudo26/07/2016
Entidad
Ministerio Publico
RUC 20131370301
Lima
Saldo De Obra: Ejecucion De Obra Mejoramiento De La Capacidad Resolitiva Forense De La Division Medico Legal De La Libertad B
- Número de contrato
- 05-2011
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO CLASICO .4-2011/MPFN
- Valor referencial
- S/. 3 051 703
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Hurtado Tueros Patrick Konstantino
- Árbitro de la entidad
- Pardo Narvaez Luis Felipe
- Árbitro del contratista
- Casiano Lossio Ivan Alexander
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sna-Osce
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.