| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la ineficacia de la Carta Nº 343-2021-MINSA/PRONIS/UAF | — | Fundada | — |
| Otorgar la Ampliación de Plazo Nº 04 a favor del Consorcio Lunahuana | — | Fundada | — |
| Declarar la ineficacia de la Carta Nº 846-2021-MINSA/PRONIS/UAF | — | Fundada | — |
| Otorgar la Ampliación de Plazo Nº 19 a favor del Consorcio Lunahuana | — | Fundada | — |
| Declarar la ineficacia de la penalidad por concepto de mora por un total de seis (06) días de atraso | — | Fundada | — |
| Declarar ineficaz la penalidad cobrada por el Segundo Entregable al existir atraso justificado no imputable al Consorcio Lunahuana y restituir la suma de S/306,183.04 | — | Fundada | S/ 306 183 |
| Declarar ineficaz la penalidad cobrada por el Tercer Entregable al no existir atraso imputable al Consorcio Lunahuana y restituir la suma de S/1155644.72 | — | Fundada | S/ 1 155 645 |
| Declarar ineficaz en parte la penalidad cobrada por el Cuarto Entregable y restituir la cantidad cobrada en exceso por dicho concepto | — | Fundadaenparte | S/ 36 049 |
| Declarar que no corresponde que el Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS pague una compensación económica ascendente a la suma de S/400,000.00 | — | Infundada | — |
| Que el Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS restituya al Consorcio Lunahuana la suma de S/64886.08 por gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral | — | Fundada | S/ 64 886 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Adquisicion De Modulo De Atencion Temporal, En El Establecimiento De Salud Region De Ica, Distrito De Ica, Provincia De Ica, Departamento De Ica, Con Ciu N° 2498098 -Componente I- En El Marco Del Decreto De Urgencia N° 055-2020 Y Decreto De Urgencia N° 067-2020
- Número de contrato
- 61-2021-PRONIS
- Proceso de selección
- CONTRATACION DIRECTA N° 050-2021-PRONIS
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Palma Navea Jose Enrique
- Árbitro de la entidad
- Otiniano Sanchez Elio
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Estrada Rosas Alvaro Antonio
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.