| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Plazo solicitada con la Carta N° 72-2020-GG-CRSGRL | — | Fundada | — |
| Ampliación de Plazo solicitada con la Carta N° 75-2020-GG-CRSGRL | — | Infundada | — |
| Tercera Pretensión de CONSTRUCTORA RUIZ Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | — | Improcedente | — |
| Conformidad del cuarto entregable y cancelación del monto correspondiente | — | Fundadaenparte | — |
| Inválida la resolución parcial del Contrato N° 008-2020-MINAGRI-PEPP | — | Fundada | — |
| Pretensión Subordinada a la Primera y Segunda Pretensiones Principales de CONSTRUCTORA RUIZ Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | — | Improcedente | — |
| Asunción del 40% de los honorarios de la Árbitro Único y de los gastos administrativos de la institución arbitral por CONSTRUCTORA RUIZ Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | — | Fundadaenparte | S/ 12 109 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Contratacion Del Servicio De Aprovisionamiento De Roca Dura De Cantera Para Ejecución De La Obra ¿Instalacion De Los Servicios De Proteccion De Las Areas Agricolas De Las Cc. Nn. De Santa Rosa De Ubiriki ¿ Shintorito ¿ Churingaveni ¿ Nueva Holanda San Antonio De Sutziqui ¿ Bajo Orito, Margen Izquierda Y Derecha Del Rio Perene, Provincia De Chanchamayo ¿ Region Junin¿
- Número de contrato
- N° 008-2020-MINAGRI-PEPP
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Servicios
- Árbitro único
- Vela Lopez Alicia
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Del Instituto Latinoamericano De Arbitraje Y Conciliacion
- Sede del arbitraje
- Junín
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.