| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Liquidación de obra | — | Fundada | — |
| Ineficacia de resolución directoral | — | Fundada | — |
| Demora en inicio de obra | — | Fundada | S/ 12 987 |
| Mayores gastos generales por ampliación de plazo | S/ 3 895 | Infundada | — |
| Demora en designación de comisión de recepción y subsanación de observaciones | — | Fundadaenparte | — |
| Resarcimiento de daños y perjuicios por renovación de fianza | S/ 25 500 | Infundada | — |
| Aplicación de penalidad por demora en levantamiento del pliego de observaciones | — | Fundada | — |
| Lucro cesante por renovación de fianza | S/ 33 071 | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Ejecución De La Obra: ¿Construcción De La Infraestructura Del Centro De Capacitación Sencico Zonal Puno - Cui N° 2131774¿
- Número de contrato
- CONTRATO N° 037-2019-SENCICO-03.00
- Proceso de selección
- LICITACIÓN PÚBLICA N.º 01-2019-SENCICO
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Esquivel Las Heras Richard Javier
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Árbitraje De La Universidad Nacional De San Agustín - Unsa
- Sede del arbitraje
- Arequipa
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.